，然后点击“添加到主屏幕” 笔趣阁 www.biquge34.net，女律师无错无删减全文免费阅读！
薛霏心想，好，你认可就好，等着，还有另一个礼物给你呢，便又说道：“请打开合同第四页，请看第十一条，关于工期延误，‘因以下原因造成工期延误，工期相应顺延。’我在这儿说明一下，第十一条一共有七款情形，与本案有关的有三款，分别是第一款，第三款和第四款，具体是这么规定的：‘(1)甲方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；(3)甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；’
上述三种情形，本案均有发生。下面我予以详述。
首先是关于开工条件，三通一平是基本建设项目开工的前提条件，是建设单位也就是甲方，即本案的原告，应该负责解决的范围。但是你们做到了没有呢？并没有。水通、电通倒是做到了，但是路不通、场地不平整，三通一平里原告仅仅做到了一半，另一半是我方克服了种种困难，自己进行改造完成的，难道这些工作不需要花时间吗？不应该从原告所谓的工期延误里面扣除掉吗？
其次，是关于设计变更和工程量的增加，这部分，施工日志与监理日志里面均有记载，原告方的负责人已经签字认可了的，在此不予详述。我方认为，与设计变更和工程量的增加部分相对应的工作日，应该从所谓的工期延误里扣除，也就是工期应予相应顺延。
再次，是我着重要说明的，就是原告方未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行，这一点，原告方是明显违约，所谓巧妇难为无米之炊，在这种情况下，我方停工是合理合法、也是符合合同约定的，但是，我方考虑到双方的合作关系，又充分照顾到对方的利益，在对方违约、未如期付款的情况下，我方积极地自行筹措了资金，投入了大量的物料和人员，加紧施工，以期尽早竣工。虽然最终的竣工日期超出了合同约定的期限，但责任不在我方，而是完全在于原告方，所以，原告方不但不能要求我方承担工期延误的违约责任，还应赔偿我方的窝工损失。”
陶律师表示，依照事实和法律，该顺延的可以顺延，但是至于窝工损失，原告不予赔偿。
陶律师又出示了车间屋顶漏雨、设备淋雨的几张照片。提及，因为工程质量不合格，造成屋顶漏雨，使得停放在车间内的进口设备被雨水淋湿而无法正常运转，损失巨大，庆力公司应予赔偿。
薛霏来法院开庭之前，有点紧张，就多喝了几口水，此刻便有些尿急，可是陶律师还说什么漏雨漏雨的……
薛霏又不能像小学生似的，跟法官举手说，法官，我要去洗手间！那可就太丢人了，只能憋着。可是这漆法官怎么这么啰嗦呢？你又不是主审法官，案子的判决书也不是你写，你还一个劲地追问个啥？
在这儿说明一下，中级人民法院以上的法院，审理民事案件是要组成合议庭的，所谓合议庭，是人民法院审判案件的基本审判组织，其成员不是固定不变的，而是临时组成的，由院长或者庭长指定审判员一人担任审判长。院长或庭长参加审判案件的时候，则自己担任审判长。合议庭评议案件时，如果意见分歧，应当少数服从多数，但是少数人的意见应当记入评议笔录，由合议庭的组成人员签名。
>
薛霏心想，好，你认可就好，等着，还有另一个礼物给你呢，便又说道：“请打开合同第四页，请看第十一条，关于工期延误，‘因以下原因造成工期延误，工期相应顺延。’我在这儿说明一下，第十一条一共有七款情形，与本案有关的有三款，分别是第一款，第三款和第四款，具体是这么规定的：‘(1)甲方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；(3)甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；’
上述三种情形，本案均有发生。下面我予以详述。
首先是关于开工条件，三通一平是基本建设项目开工的前提条件，是建设单位也就是甲方，即本案的原告，应该负责解决的范围。但是你们做到了没有呢？并没有。水通、电通倒是做到了，但是路不通、场地不平整，三通一平里原告仅仅做到了一半，另一半是我方克服了种种困难，自己进行改造完成的，难道这些工作不需要花时间吗？不应该从原告所谓的工期延误里面扣除掉吗？
其次，是关于设计变更和工程量的增加，这部分，施工日志与监理日志里面均有记载，原告方的负责人已经签字认可了的，在此不予详述。我方认为，与设计变更和工程量的增加部分相对应的工作日，应该从所谓的工期延误里扣除，也就是工期应予相应顺延。
再次，是我着重要说明的，就是原告方未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行，这一点，原告方是明显违约，所谓巧妇难为无米之炊，在这种情况下，我方停工是合理合法、也是符合合同约定的，但是，我方考虑到双方的合作关系，又充分照顾到对方的利益，在对方违约、未如期付款的情况下，我方积极地自行筹措了资金，投入了大量的物料和人员，加紧施工，以期尽早竣工。虽然最终的竣工日期超出了合同约定的期限，但责任不在我方，而是完全在于原告方，所以，原告方不但不能要求我方承担工期延误的违约责任，还应赔偿我方的窝工损失。”
陶律师表示，依照事实和法律，该顺延的可以顺延，但是至于窝工损失，原告不予赔偿。
陶律师又出示了车间屋顶漏雨、设备淋雨的几张照片。提及，因为工程质量不合格，造成屋顶漏雨，使得停放在车间内的进口设备被雨水淋湿而无法正常运转，损失巨大，庆力公司应予赔偿。
薛霏来法院开庭之前，有点紧张，就多喝了几口水，此刻便有些尿急，可是陶律师还说什么漏雨漏雨的……
薛霏又不能像小学生似的，跟法官举手说，法官，我要去洗手间！那可就太丢人了，只能憋着。可是这漆法官怎么这么啰嗦呢？你又不是主审法官，案子的判决书也不是你写，你还一个劲地追问个啥？
在这儿说明一下，中级人民法院以上的法院，审理民事案件是要组成合议庭的，所谓合议庭，是人民法院审判案件的基本审判组织，其成员不是固定不变的，而是临时组成的，由院长或者庭长指定审判员一人担任审判长。院长或庭长参加审判案件的时候，则自己担任审判长。合议庭评议案件时，如果意见分歧，应当少数服从多数，但是少数人的意见应当记入评议笔录，由合议庭的组成人员签名。
>
本章未完，点击下一页继续阅读